Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NATWEAVE B.V.

ALGEMENE BEPALINGEN

1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Natweave B.V., hierna te noemen Natweave. De contractspartij van Natweave zal als opdrachtgever worden aangeduid.

2. Natweave wijst de toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, prijslijsten, offertes en aangeduide levertijden van Natweave zijn vrijblijvend, ook als daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2. Als geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is Natweave gerechtigd te leveren tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering.

3. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, verzend- en administratiekosten, wachttijd, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen.

4. Als tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde goederen stijgt door verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, dan is Natweave gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

5. Natweave is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Natweave het recht om specifieke goederen die in opdracht (en eventueel conform instructies en aanwijzingen) van en aan opdrachtgever zijn geleverd, ook voor derden te vervaardigen en aan deze te leveren.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten naar aanleiding van een uitgebrachte offerte komen pas tot stand op het moment dat Natweave een opdracht tot levering schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2. De overeenkomst wordt geacht conform de opdrachtbevestiging te zijn afgesloten, mits opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging Natweave schriftelijk laat weten niet akkoord te zijn met de opdrachtbevestiging.

3. Wijzigingen in overeenkomsten en deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht als zij schriftelijk tussen Natweave en opdrachtgever zijn overeengekomen.

4 Kwaliteit

1. Aan opdrachtgever getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Natweave geleverde goederen daaraan hoeven te beantwoorden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door Natweave gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, in brochures of andere bescheiden, tenzij deze gegevens zijn opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst.

3. Natweave aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens opdrachtgever gemaakte ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten, alle (product)specificaties in de ruimste zin des woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens opdrachtgever worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Natweave vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.

4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door Natweave geleverde goederen leveren voor opdrachtgever geen grond om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.

5 Levering

1. De levering geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De goederen dienen door de opdrachtgever zelf te worden gelost.

2. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor de opdrachtgever in het magazijn van Natweave of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door Natweave kenbaar wordt gemaakt aan de opdrachtgever.

3.Vanaf het moment zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel komen de afgeleverde zaken voor diens rekening en risico van de opdrachtgever.

4. De met Natweave overeengekomen of door Natweave opgegeven (lever)termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Natweave niet in verzuim dan wel schadeplichtig jegens opdrachtgever.

5. Natweave is gerechtigd in gedeelten te leveren en deze afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren.

6. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Natweave.

7. Als het niet mogelijk blijkt de goederen aan opdrachtgever te leveren, is Natweave gerechtigd de goederen voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever op te slaan. Natweave is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen goederen op te schorten totdat opdrachtgever alle facturen van Natweave, inclusief de verschuldigde opslagkosten in zijn geheel heeft voldaan.

6 Reclames / retourzendingen

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle er van over te gaan. Zichtbare gebreken moeten op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon worden aangetekend en binnen 24 uur aan Natweave zijn gemeld. Overige reclames moeten per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan Natweave zijn gemeld. Als opdrachtgever niet tijdig en juist reclameert, vervalt zijn recht daartoe en geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

2. Eventuele rechtsvorderingen van opdrachtgever op Natweave dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

3. Reclame(s) schort(en) de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4. Als de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, zijn beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

5. Natweave is gerechtigd om gereclameerde, geweigerde en / of retour ontvangen goederen aan derden (door) te verkopen. Indien verwijdering van (merk-)labels van opdrachtgever leidt tot schade aan of waardevermindering van de betreffende goederen, is Natweave gerechtigd de betreffende goederen door te verkopen terwijl zij voorzien zijn van het (merk-)labels van opdrachtgever. Dit maakt Natweave niet schadeplichtig jegens opdrachtgever.

7 Aansprakelijkheid / garantie

1. Een aanspraak op garantie en iedere aansprakelijkheid voor opdrachtgever vervalt als deze de door Natweave geleverde goederen doorverkoopt aan een derde dan wel als opdrachtgever zelf enige wijzigingen in die goederen aanbrengt / laat aanbrengen of deze goederen op enige wijze monteert of implementeert of zelf repareert of dit door een derde laat uitvoeren.

2. Natweave is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens Natweave mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen.

3. Natweave is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever en/of derden, die het gevolg is van opzet of grove schuld, dan wel bewuste roekeloosheid van Natweave, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

4. Voor zover Natweave aansprakelijk is, dan is zij gehouden tot vergoeding van de directe schade die opdrachtgever daardoor lijdt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan inkomsten- of winstderving, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.

5. Natweave is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde van de betreffende (af)levering / overeenkomst althans tot dat gedeelte van de (af)levering / overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Opdrachtgever vrijwaart Natweave voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of prestatie(s).

7. Als opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Natweave totstandgekomen overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Natweave en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Natweave op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.

8 Betaling

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling in euro’s en uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Natweave aangewezen bankrekening.

2. Als opdrachtgever de factuur niet op tijd en volledig betaalt, is opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand.

3. Als Natweave of een door haar aangewezen derde tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,–. Indien Natweave gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van opdrachtgever.

4. Natweave heeft steeds het recht om – zowel voor als na (af)levering – vooruitbetaling of zekerheid voor nakoming door de opdrachtgever te vorderen.

9 Eigendomsvoorbehoud

1. Natweave behoudt zich het eigendom op haar goederen voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen jegens Natweave – ongeacht of deze voortvloeien uit eerder of later met Natweave totstandgekomen overeenkomsten – heeft voldaan.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is opdrachtgever bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden. Ingeval van doorverkoop als bedoeld in de voorgaande zin, is opdrachtgever verplicht dit aan Natweave te melden en ten behoeve van Natweave op eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen.

3. Ingeval Natweave in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde goederen in eigendom van Natweave totdat opdrachtgever (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.

4. Als opdrachtgever uit of mede uit de in dit artikel bedoelde goederen een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, dan wel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en opdrachtgever daarin deelgenoot wordt, is opdrachtgever verplicht dit te direct aan Natweave te melden en op eerste vordering van Natweave aan Natweave een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen.

5. Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de geleverde goederen nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die goederen in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze goederen ten gunste van het eigendomsrecht van Natweave individualiseerbaar zijn en zullen blijven als eigendom van Natweave.

6. Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Natweave ter inzage te geven, bij gebreke waarvan opdrachtgever gehouden is alle daaruit voor Natweave voortvloeiende schade te vergoeden.

7. Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van Natweave alle aanspraken dan wel vorderingen uit hoofde van de in lid 6 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan hem te verpanden.

8. Indien en voor zover opdrachtgever een pandrecht ten gunste van Natweave vestigt als bedoeld in diverse bepalingen van dit artikel 9, dan zal dit geschieden met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW. Het pandrecht wordt gevestigd tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Natweave op opdrachtgever, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 500,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

10 Overmacht

1. In geval van overmacht is Natweave te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

2. Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking door werklieden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, natuurverschijnselen, files, problemen met toeleveranciers een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Natweave, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

11 Verrekening en opschorting

1. Opdrachtgever heeft nimmer een recht op opschorting of verrekening jegens Natweave, hoe genaamd en uit welke hoofde ook.

2. Bij overtreding van de verplichting in het voorgaande lid, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 500,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

12 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Natweave draagt nooit enig recht van intellectueel eigendom over aan opdrachtgever en wordt eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de verhouding met opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde, in het bijzonder verkrijgt Natweave de rechten inzake door haar ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, stoffen, goederen, tekeningen en modellen, (installatie) plannen.

2. Ingeval van opdrachten van opdrachtgever tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart opdrachtgever Natweave voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

3. Natweave is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde/vervaardigde goederen of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever of derden. Dit, zonder dat Natweave daarvoor enigerlei vergoeding aan opdrachtgever of een derde is verschuldigd.

13 Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de tussen Natweave en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Bij discussie over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de totstandgekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie te allen tijde beslissend.

3. De Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Natweave, is als enige bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die met Natweave mochten ontstaan, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

NADERE BEPALINGEN INZAKE MONTAGE/ (ONDER)AANNEMING

14 Hiërarchie in toepasselijkheid van voorwaarden en bedingen

1. Ingeval de met Natweave tot stand gekomen overeenkomst (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, zijn zowel de bepalingen uit onderdeel A alsmede de bepalingen uit onderdeel B van deze voorwaarden daarop van toepassing.

2. Het bepaalde in onderdeel B van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daarvan in onderdeel B uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3. Voor alle bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op de overeenkomst (van aanneming van werk) geldt, tevens ingeval van tegenstrijdigheden, de volgende rangorde waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft op het daarna genoemde:

de bepalingen in de tot stand gekomen (aannemings)overeenkomst als bedoeld in artikel 3;
onderdeel B van deze algemene voorwaarden;
onderdeel A van deze algemene voorwaarden;
de bepalingen in het (RAW-)bestek en bijlagen uitsluitend voor zover goedgekeurd door Natweave;
de eventueel van toepassing zijnde UAV 1989 of UAV 2012;
de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in Boek 7, titel 12 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvan niet in de overeenkomst, in onderdeel B dan wel onderdeel A van deze algemene voorwaarden, in het (RAW-)bestek of in de toepasselijke UAV is afgeweken.

15 Verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Natweave tijdig voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over:

a.de voor (de opzet van) het werk benodigde gegevens en vergunningen;

b.voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

c.aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de gesteldheid van de bodem, lucht en de zee alwaar het werk moet worden uitgevoerd, alsmede voor door of namens hem voorgeschreven en/of goedgekeurde bestek, constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem verstrekte en/of goedgekeurde plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, en voor de door of namens hem gegeven en/of goedgekeurde orders en aanwijzingen, alsmede voor alle onduidelijkheden in vorenbedoelde documenten, aanwijzingen en voorschriften. Opdrachtgever dient alle door Natweave benodigde informatie, aanwijzingen, goedkeuringen, antwoorden op vragen en andere bescheiden tijdig en prompt te geven aan Natweave. Alle financiële gevolgen verband houdende en/of voortvloeiende uit het voorgaande komen voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven en/of goedgekeurde bouwstoffen of hulpmiddelen. Als deze gebreken hebben, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

4. Als opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden of leveringen te verrichten, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade aan het werk als gevolg daarvan.

16 Uitvoeringsduur en vertraging van oplevering

1. Natweave heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Natweave kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

2. Als de start of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, is opdrachtgever verplicht de daaruit voor Natweave voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

17 Opname en goedkeuring

1. Zodra Natweave het door haar uitgevoerde werk (of een gedeelte daarvan) voor oplevering gereed acht, nodigt zij opdrachtgever uit tot opname / keuring over te gaan.

2. Binnen 8 dagen na de opname als bedoeld in lid 1 van dit artikel deelt opdrachtgever schriftelijk aan Natweave mee of het werk is goedgekeurd. In het geval van goedkeuring, wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Natweave is verzonden. In het geval van afkeuring dient opdrachtgever de gebreken te vermelden die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.

3. Als opdrachtgever niet binnen 8 dagen na opname een schriftelijke mededeling aan Natweave heeft verstuurd, of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de achtste dag na opname.

4. Als opdrachtgever niet reageert op de uitnodiging van Natweave als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan zal Natweave een nieuw schriftelijk verzoek tot opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen 8 dagen op te nemen. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd na afloop van deze termijn van 8 dagen. Voldoet opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden de leden 2 en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

5. Als opdrachtgever het werk in gebruik neemt, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. De dag van ingebruikname van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot onthouding van zijn goedkeuring als bedoeld in dit artikel als de reden hiertoe kleine gebreken zijn, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld. Natweave zal deze kleine gebreken zo snel mogelijk herstellen.

7. Met betrekking tot een heropname na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

18 Oplevering en onderhoudstermijn

1. Na goedkeuring van het werk als bedoeld in de zin van artikel 15, wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever.

2. De dag na de oplevering als bedoeld in lid 1 van dit artikel gaat de onderhoudstermijn lopen. De duur van deze onderhoudstermijn is 30 dagen. Natweave verplicht zich ertoe aan haar toerekenbare gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen.

3. Nadat de onderhoudstermijn van 30 dagen verstreken is, is Natweave niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het werk, tenzij het werk of enig onderdeel daarvan door toerekenbare schuld van Natweave, haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Natweave van dat gebrek op straffe van verval van recht binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

19 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Als Natweave als gevolg van deze schorsing voorzieningen moet treffen, dan komen deze kosten als meerwerk voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het werk gedurende de schorsing.

2. Als de schorsing langer dan 14 dagen duurt, dan is opdrachtgever verplicht aan Natweave het tot dan toe uitgevoerde werk te betalen. Hierbij is opdrachtgever verplicht eventueel reeds door Natweave aangeschafte maar nog niet verwerkte bouwstoffen te betalen.

3. Als de schorsing langer dan 1 maand duurt, of als het werk een vertraging van 2 maanden ten opzichte van de planning kent, mag Natweave het werk in onvoltooide staat beëindigen. Opdrachtgever dient dan aan Natweave de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die Natweave als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging voor Natweave bespaarde kosten te betalen.

4. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval wordt op eenzelfde wijze afgerekend als in lid 3 van dit artikel.

20 Meer- en minderwerk

Natweave en opdrachtgever zullen wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering schriftelijk overeenkomen. Die wijzigingen komen voor rekening van opdrachtgever. Natweave heeft recht op vergoeding van meerwerk bij wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering. De afwezigheid van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Natweave en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

21 Uitsluiting, beperking en aanvulling/wijziging op de wettelijke regeling inzake aanneming van werk

1. De toepasselijkheid van de navolgende bepalingen uit de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in titel 12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten:

– artikel 7:752 lid 2 BW;

– artikel 7:754 BW;

– artikel 7:761, lid 1, 3 en 4 BW.

2. De navolgende bepalingen uit de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in titel 12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek worden als volgt aangevuld of gewijzigd

– artikel 7:755 BW; ingeval zich één of meer omstandigheden voordoen als bepaald in dit artikel, is en blijft Natweave bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

– artikel 7:760 lid 2 BW: (schriftelijke) acceptatie of aanvaarding van de grond door Natweave waarop Natweave het werk uitvoert, laat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever uit hoofde van dit artikel onverlet.

22 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

3. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

In dit verband is het volgende van toepassing:

(a) het scheidsgerecht bestaat uit drie (3) arbiters;

(b) de procedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd;